Détail de la consultation

Description de la consultation :

• Titre : RD 89 – Reconstruction de l’ouvrage de franchissement du ru Gardon à Bernon
• Objet de la consultation : Il s’agit d’un marché public de travaux passé selon une procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du CCP. Lot unique. Variantes libres autorisées limitées à une. Lieu d’exécution : PR 20+332 de la RD 89 à BERNON. Durée : 135 jours dont 45 jours de période de préparation. Visite des lieux obligatoire sur rendez-vous.
• Mode de passation : Procédure adaptée ouverte
• Type de marché : Travaux
• Secteur d'activité : Travaux d'infrastructures
• Lot(s) :
  • Lot n°1 : Lot unique (variante autorisée)
• Critères de jugement des offres :
  • Prix des prestations, jugé au regard du montant du détail quantitatif estimatif (DQE) : 40%
  • Qualité et adéquation au projet des moyens humains et matériels proposés : 20%
  • Qualité de la méthodologie et la nature des travaux envisagés, des études au parfait achèvement, et notamment en phase travaux pour la parfaite réalisation de l’ouvrage et la préservation des constructions avoisinantes : 30%
  • Qualité du phasage, moyens et méthodes (dont histogrammes) proposés pour la phase des travaux sur site, garantissant la prise en compte des contraintes du site et du projet, ainsi que la tenue du délai contractuel : 10%
• Référence DUME : a6yceccg

Dématérialisation de la procédure :

Veillez à avoir bien pris connaissance des conditions générales d'utilisation avant d'effectuer votre réponse à la consultation.

• Télécharger le règlement de la consultation (225.42 Ko)
• Télécharger le dossier de consultation (33.67 Mo)
• Télécharger cet avis (104.68 Ko)
Information :
Vous devez être connecté pour répondre électroniquement ou poser une question à cette annonce.
Connectez vous | Pas encore inscrit ?