Détail de la consultation

Description de la consultation :

• Titre : RD 28 - Remise en état de l’ouvrage de franchissement du Ceffondet sur la commune de THIL
• Objet de la consultation : Il s’agit d’un marché public de travaux passé selon une procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du CCP.
  Lot unique. Variantes libres autorisées limitées à une.
  Lieu d’exécution : PR 23 +104 de la RD18 à THIL.
  Durée : 90 jours dont 45 jours de période de préparation.
  Visite des lieux facultative sur rendez-vous.
• Mode de passation : Procédure adaptée ouverte
• Type de marché : Travaux
• Secteur d'activité : Travaux d'infrastructures
• Lot(s) :
  • Lot n°1 : Lot unique (variante autorisée)
• Critères de jugement des offres :
  • prix des prestations : 40%
  • qualité des réponses apportées à toutes les phases du projet, des études au parfait achèvement, et notamment en phase travaux pour la parfaite remise en état de l’ouvrage : 30%
  • qualité et adéquation au projet des moyens humains et matériels proposés : 20%
  • qualité du phasage, moyens et méthodes (dont histogrammes) proposés pour la phase des travaux sur site, garantissant la prise en compte des contraintes ainsi que la tenue du délai contractuel, : 10%
• Référence DUME : kwconsb3

Dématérialisation de la procédure :

Veillez à avoir bien pris connaissance des conditions générales d'utilisation avant d'effectuer votre réponse à la consultation.

• Télécharger le règlement de la consultation (1.05 Mo)
• Télécharger le dossier de consultation (23.23 Mo)
• Télécharger cet avis (103.15 Ko)
Information :
Vous devez être connecté pour répondre électroniquement ou poser une question à cette annonce.
Connectez vous | Pas encore inscrit ?